Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя, подрядной организации) | Электронный аукцион (ПП РФ 615) |
Номер закупки | 205050000012400177 |
Наименование закупки | Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия в МКД: Новгородская область ЛОТ 111/2024 (капитальный ремонт системы газоснабжения в МКД, расположенном по адресу: Новгородская область, Старорусский муниципальный район, г. Старая Русса) |
Наименование электронной площадки в сети "Интернет" | РТС-тендер |
Сайт оператора электронной площадки в сети «Интернет» | http://www.rts-tender.ru |
Предмет электронного аукциона | Оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия |
Виды работ в соответствии с ч.1 ст. 166 Жилищного кодекса |
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения
|
Другие виды работ в соответствии с НПА субъекта РФ |
Наименование организации | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" |
Регион | Новгородская обл |
Адрес | Российская Федерация, 173008, Новгородская область, г. Великий Новгород, Сырковское шоссе д. 2а, 7 этаж |
Адрес электронной почты | dogovor@kapremont53.ru |
Номер телефона | 7-8162-782026 |
Контактное лицо | Агеева Елена Александровна |
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе | 19.08.2024 10:00 |
Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе | 20.08.2024 |
Дата проведения электронного аукциона | 23.08.2024 |
Начальная (максимальная) цена договора, рублей | 1266801.25 |
Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе | 12668.01 |
Размер обеспечения исполнения обязательств по договору | 380040.36 |
Место выполнения работ и (или) оказания услуг |
Позиция (объект) 1: Новгородская область, Старорусский муниципальный район, г. Старая Русса, ул. Крестецкая, д. 6 |
Сроки выполнения работ и (или) оказания услуг | Капитальный ремонт системы газоснабжения: Начало выполнения работ: с даты подписания договора Окончание выполнения работ: по 31 августа 2025 г. в соответствии с графиком (-ами) производства и стоимости работ, указанном (-ыми) в разделах XIV «График выполнения работ (оказания услуг), включая стоимость этапов выполнения работ (оказания услуг)» (Приложение № 3) и XV «Проект договора» (Приложение 4). |
Условия оплаты выполненных работ и (или) оказанных услуг | В соответствии с разделом XV. «Проект договора» (Приложение № 4). |