23-07-2024
Город проведения закупки/тендера: Великий Новгород
Сумма контракта: 27 359 814 рублей
Организатор торгов: СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"
Электронный аукцион на оказание услуг или выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (#79500099)
Стать клиентом Регион проведения тендера: Новгородская областьГород проведения закупки/тендера: Великий Новгород
Сумма контракта: 27 359 814 рублей
Организатор торгов: СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"
Полная информация по тендеру закрыта
Полная информация доступна только для подписчиков портала.
Стать подписчиком »
Общая информация
| Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя, подрядной организации) | Электронный аукцион (ПП РФ 615) |
| Номер закупки | 205050000012400156 |
| Наименование закупки | Оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Новгородской области ЛОТ 94/2024 (Капитальный ремонт фасада и фундамента в МКД по адресу: Новгородская область, г. Старая Русса) |
| Наименование электронной площадки в сети "Интернет" | РТС-тендер |
| Сайт оператора электронной площадки в сети «Интернет» | http://www.rts-tender.ru |
Предмет электронного аукциона
| Предмет электронного аукциона | Оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов |
| Виды работ в соответствии с ч.1 ст. 166 Жилищного кодекса |
Ремонт фасада
Ремонт фундамента многоквартирного дома
|
| Другие виды работ в соответствии с НПА субъекта РФ |
Информация о заказчике тендера
| Наименование организации | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" |
| Регион | Новгородская обл |
| Адрес | Российская Федерация, 173008, Новгородская область, г. Великий Новгород, Сырковское шоссе д. 2а, 7 этаж |
| Адрес электронной почты | dogovor@kapremont53.ru |
| Номер телефона | 7-8162-782026 |
| Контактное лицо | Агеева Елена Александровна |
Информация о процедуре электронного аукциона
| Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе | 30.07.2024 10:00 |
| Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе | 31.07.2024 |
| Дата проведения электронного аукциона | 05.08.2024 |
Условия договора
| Начальная (максимальная) цена договора, рублей | 27359814.28 |
| Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе | 273598.15 |
| Размер обеспечения исполнения обязательств по договору | 1367990.72 |
| Место выполнения работ и (или) оказания услуг |
Позиция (объект) 1: Новгородская область, г. Старая Русса, ул. Крестецкая, д.15 |
| Сроки выполнения работ и (или) оказания услуг | Капитальный ремонт фасада и фундамента: Начало выполнения работ: с даты подписания договора Окончание выполнения работ: 01 октября 2024 г. в соответствии с графиком (-ами) производства и стоимости работ, указанном (-ыми) в разделах XIV «График выполнения работ (оказания услуг), включая стоимость этапов выполнения работ (оказания услуг)» (Приложение № 3) и XV «Проект договора» (Приложение 4). |
| Условия оплаты выполненных работ и (или) оказанных услуг | В соответствии с разделом XV. «Проект договора» (Приложение № 4). |
Документы
Извещение о проведении электронного аукциона..odtВоскресенская д.3-2023-АР Фасад.pdf
Воскресенская д.3-2023-КР -фундамент.pdf
г.Старая Русса, ул.Крестецкая, д.15 фасад.pdf
Новгородская обл., г.Старая Русса, ул.Воскресенская, д.3 (фундамент).pdf
Новгородская обл., г.Старая Русса, ул.Воскресенская, д.3 фасад.pdf
смета г.Старая Русса, ул.Крестецкая, д.17, фасад.pdf
смета Старая Русса, ул.Александровская,д. 19,фасад.pdf
Техническое задание.docx
смета Старая Русса, ул.Александровская,д. 21 фасад.pdf
Календарный график к Лоту №94-2024.docx
Информационное письмо подрядной организации.docx
Документация электронного аукциона..docx
Договор-приложение к аукционной документации.docx
Источник тендера:
только для подписчиков »
Источник тендера:
только для подписчиков »
