Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя, подрядной организации) | Электронный аукцион (ПП РФ 615) |
Номер закупки | 205050000012300303 |
Наименование закупки | Оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Новгородской области ЛОТ 153/2023 (капитальный ремонт систем теплоснабжения, электроснабжения, ремонт крыши в МКД Новгородской области в г. Великий Новгород и Крестецкий район п.Крестцы) |
Наименование электронной площадки в сети "Интернет" | РТС-тендер |
Сайт оператора электронной площадки в сети «Интернет» | http://www.rts-tender.ru |
Предмет электронного аукциона | Оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов |
Виды работ в соответствии с ч.1 ст. 166 Жилищного кодекса |
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт крыши
|
Другие виды работ в соответствии с НПА субъекта РФ |
Наименование организации | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" |
Регион | Новгородская обл |
Адрес | Российская Федерация, 173008, Новгородская обл, Ш СЫРКОВСКОЕ, д. 2 А, офис 722 |
Адрес электронной почты | dogovor@kaprevont53.ru |
Номер телефона | 7-8162-762026 |
Контактное лицо | Кононова Оксана Николаевна |
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе | 22.11.2023 10:00 |
Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе | 23.11.2023 |
Дата проведения электронного аукциона | 27.11.2023 |
Начальная (максимальная) цена договора, рублей | 19063043.87 |
Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе | 190630.44 |
Размер обеспечения исполнения обязательств по договору | 1906304.39 |
Место выполнения работ и (или) оказания услуг |
Позиция (объект) 1: Крестецкий район, п. Крестцы, ул. Заречная, д. 11; Капитальный ремонт скатной крыши Позиция (объект) 2: Крестецкий район, п. Крестцы, ул. Титова, д. 49; Капитальный
ремонт системы электроснабжения Позиция (объект) 3: Крестецкий район, п. Крестцы, ул. Саши Бородулина, д. 53; Капитальный ремонт системы теплоснабжения Позиция (объект) 4: Крестецкий
район, п. Крестцы, ул. Павловская, д. 24; Капитальный ремонт скатной крыши Позиция (объект) 7: Крестецкий район, п. Крестцы, ул. Лесная, д. 69; Капитальный ремонт скатной крыши Позиция
(объект) 6: г. Великий Новгород, ул. Кочетова, д. 33, кор.2; Капитальный ремонт системы теплоснабжения Позиция (объект) 7: г. Великий Новгород, ул. Б Санкт-Петербургская, д. 181А;
Капитальный ремонт системы теплоснабжения Позиция (объект) 8: г. Великий Новгород, ул. Попова, д. 6 кор.2; Капитальный ремонт системы теплоснабжения |
Сроки выполнения работ и (или) оказания услуг | *Капитальный ремонт скатной крыши: Начало выполнения работ: с даты заключения договора Окончание: 01 сентября 2024 г. *Капитальный ремонт системы теплоснабжения: Начало выполнения работ: с момента окончания отопительного сезона в 2024г. Окончание выполнения работ: 01 сентября 2024г. *Капитальный ремонт системы электроснабжения: Начало выполнения работ: с даты заключения договора Окончание: 01 сентября 2024 г. в соответствии с графиком (-ами) производства и стоимости работ, указанном (-ыми) в разделах XIV «График выполнения работ (оказания услуг), включая стоимость этапов выполнения работ (оказания услуг)» (Приложение № 3) и XV «Проект договора» (Приложение 4). |
Условия оплаты выполненных работ и (или) оказанных услуг | В соответствии с разделом XV. «Проект договора» (Приложение № 4). |