Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя, подрядной организации) | Электронный аукцион (ПП РФ 615) |
Номер закупки | 205050000012300035 |
Наименование закупки | Оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Новгородской области ЛОТ 6/2023 Капитальный ремонт системы газоснабжения в МКД Новгородской области, г. Старая Русса ул. Крестецкая д. 6; |
Наименование электронной площадки в сети "Интернет" | РТС-тендер |
Сайт оператора электронной площадки в сети «Интернет» | http://www.rts-tender.ru |
Предмет электронного аукциона | Оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия |
Виды работ в соответствии с ч.1 ст. 166 Жилищного кодекса |
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения
|
Другие виды работ в соответствии с НПА субъекта РФ |
Наименование организации | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" |
Регион | Новгородская обл |
Адрес | 173008, Новгородская обл, г Великий Новгород, г. Великий Новгород, ул. Сырковское шоссе, д. 2А (7этаж) |
Адрес электронной почты | dogovor@kapremont53.ru |
Номер телефона | 7-8162-782026 |
Контактное лицо | Артеменко Юлия Гарриевна |
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе | 31.01.2023 10:00 |
Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе | 31.01.2023 |
Дата проведения электронного аукциона | 03.02.2023 |
Начальная (максимальная) цена договора, рублей | 499806.41 |
Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе | 4998.06 |
Размер обеспечения исполнения обязательств по договору | 74970.96 |
Место выполнения работ и (или) оказания услуг |
гор.Старая Русса ул.Крестецкая д. 6 |
Сроки выполнения работ и (или) оказания услуг | Оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Новгородской области ЛОТ 6/2023 Капитальный ремонт системы газоснабжения в МКД Новгородской области, г. Старая Русса ул. Крестецкая д. 6; |
Условия оплаты выполненных работ и (или) оказанных услуг | В соответствии с разделом XV. «Проект договора» (Приложение № 4). |