Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя, подрядной организации) | Электронный аукцион (ПП РФ 615) |
Номер закупки | 205050000012200218 |
Наименование закупки | Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия в Новгородской области ЛОТ 108/2022 Капитальный ремонт системы газоснабжения в МКД Новгородской области, г. Старая Русса |
Наименование электронной площадки в сети "Интернет" | РТС-тендер |
Сайт оператора электронной площадки в сети «Интернет» | http://www.rts-tender.ru |
Предмет электронного аукциона | Оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия |
Виды работ в соответствии с ч.1 ст. 166 Жилищного кодекса |
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения
|
Другие виды работ в соответствии с НПА субъекта РФ |
Наименование организации | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" |
Регион | Новгородская обл |
Адрес | 173003, Новгородская обл, г Великий Новгород, Новгородская обл, г Великий Новгород, ул Большая Санкт-Петербургская, дом 81 |
Адрес электронной почты | dogovor@kapremont.ru |
Номер телефона | 7-8162-782026 |
Контактное лицо | Артеменко Юлия Гарриевна |
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе | 29.08.2022 10:00 |
Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе | 29.08.2022 |
Дата проведения электронного аукциона | 01.09.2022 |
Начальная (максимальная) цена договора, рублей | 499806.41 |
Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе | 4998.06 |
Размер обеспечения исполнения обязательств по договору | 149941.92 |
Место выполнения работ и (или) оказания услуг |
. Старая Русса ул. Крестецкая д. 6; |
Сроки выполнения работ и (или) оказания услуг | -дата начала выполнения работ: с даты заключения договора; -дата окончания: системы газоснабжения до 30 ноября 2022г. сроки выполнения этапов работ (оказания услуг): в соответствии с графиком (-ами) производства и стоимости работ, указанном (-ыми) в разделах XIV «График выполнения работ (оказания услуг), включая стоимость этапов выполнения работ (оказания услуг)» (Приложение № 3) и XV «Проект договора» (Приложение 4). |
Условия оплаты выполненных работ и (или) оказанных услуг | В соответствии с разделом XV. «Проект договора» (Приложение № 4). |